Разработка генерального плана Петрецовского сельского поселения

 

       СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ

     Глава администрации Петрецовского                                 Глава администрации Вохомского

     сельского поселения                                                               муниципального района

     __________________ В.Н.Швецов.                                    __________________  Н.Б.Шадрина.

     «___»______________ 2008г.                                                     «___»______________ 2008г.   

 

Извещение о проведении запроса котировок

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                         

               Место размещения извещения http://www.goszak.region.kostroma.net, www . vohma.  ru

        Заказчик: Администрация  Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области.

         Почтовый адрес: 157760, Костромская область, с. Никола, ул. Центральная, д.13, тел:(49450) 3-11-98.

                    Уполномоченный орган: Отдел архитектуры Вохомского  муниципального района,

 157760, Костромская область, п. Вохма,ул.Советская,39а, 1-ый этаж, тел (49450) 2-24-45

   E-mail:  ammvohma @ yandex.ru.

Источник финансирования заказа: средства областного и местного бюджетов (на условиях софинансирования)

Наименование и характеристика выполняемых работ: Разработка генерального плана Петрецовского сельского поселения Вохомского  муниципального района Костромской области в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

Место проведения работ: Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального района Костромской области;

Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта по июнь 2009г.

Максимальная цена контракта: 499000,00 рублей. Цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных   платежей. В стоимость работ входят расходы на проектирование, транспортные и прочие расходы, связанные с выполнением работ.

     Срок и условия оплаты выполненных работ:    безналичный расчет, авансирование работ не более 30 % от стоимости работ по контракту в течение 15 банковских дней с момента подписания муниципального контракта с последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ. Окончательный расчет будет производиться по факту выполненных работ, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ или актов устранения недостатков по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

           Приём   котировочных   заявок   осуществляется    по    адресу: отдел    строительства, архитектуры

         и градостроительства  администрации   Вохомского муниципального района, 157900, Костромская область,

           п.Вохма,   ул.Советская,39а, 1-ый этаж в рабочие дни с 8.00 до 16.00 даты окончания подачи заявок,  

           электронный адрес: www vohma  ru

        Дата начала подачи котировочных заявок: 21 ноября2008г. 

        Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 1 декабря 2008г. в 16.00- по местному           времени

        Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа по адресу уполномоченного органа. Котировочная заявка может быть подана по почте. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

          Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

          Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

              Обязательным приложением к котировочной заявке являются - Копии действующих лицензий или сертификатов соответствия на виды работ по предмету запроса котировок (если деятельность подлежит лицензированию или сертификации).

                В случае отсутствия в приложении к лицензии разрешения на выполнение всех видов работ, являющихся предметом запроса котировок, в приложении должно быть указано право на осуществление функций генерального подрядчика.

 

          Приложение:

         1.Форма котировочной заявки

         2.Техническое задание

         3. Проект муниципального контракта

 

 

 

Приложение 1

 

КОТИРОВОЧНАЯ   ЗАЯВКА

 

                                                                              «     » ноября 2008г.

 

Кому: Отдел архитектуры, строительства и градостроительства Вохомского

 муниципального района

От кого:

Наименование юридического лица:

Место нахождения:

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (физического лица)_________________________________________

Банковские реквизиты:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                     

                                                          Уважаемые господа!

 

 Изучив,   размещенный     Вами    на   сайте http:// www.goszak.region.kostroma.net, www vohma  ru

 запрос котировок на заключение муниципального контракта на разработку генерального плана Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить работы на сумму______________________________________________________________________

      в срок: ____________________________________________________________________     

      

    Место проведения работ:______________________________________________________

 

    Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том       числе  расходах на страхование, налогах, сборах и других обязательных платежах:             _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

     Сроки и условия оплаты поставок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                         

   Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы, оказать услуги в соответствии с заявленными сроками поставок, и согласны с имеющимися в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка          будет выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

 

 

 

     ______________                                                                          ____________

 

 

   (подпись, печать)                                                                                                                             (должность)

 

 

 

Приложение 2

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень карт(схем), входящих в состав генерального плана

Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района

Костромской области

 

1. Состав и содержание карт(схем), входящих в состав генерального плана поселения, разрабатываются на основании и в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ и частью 4 статьи 3 Закона Костромской области от 28.05.2007г. № 150-4-ЗКО « О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»

2.             Генеральный план должен состоять из части 1 - «Положение о территориальном планировании» и части 2 - «Карты (схемы) территориального планирования»

3.             Часть 2 - «Карты (схемы) территориального планирования включает три раздела:

      -   раздел 1. Сводная карта(схема) (основной чертеж) генерального плана(карта(схема) 1);

      -    раздел 2. Карты(схемы) границ территорий , земель и ограничений (карты(схемы) 2-5);

      -   раздел 3. Карты ( схемы ) границ зон планируемого размещения объектов капитального

      строительства местного значения (карты(схемы )6-8).

4.   В состав раздела 2 «Карты(схемы) границ территорий земель и   ограничений» включаются:

-          карта (схема) функциональных зон (карта(схема) 2);

-          карта (схема) административных границ (карта (схема) 3);

-          карта (схема) ограничений использования территорий (карта(схема) 4);

-          карта (схема) границ территорий и земель (карта(схеме)5).

         5. В состав раздела 3 «карты (схемы) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства   местного значения» включаются:

-          карта (схема) развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (карта (схема) 6);

-          карта (схема) развития объектов транспортной инфраструктуры (карта(схема)7);

-    карта (схема) развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания (карта (схема) 8);

6.   Каждая из карт (схем) генерального плана может быть представлена в
виде:

а) одной карты (схемы), представленной в масштабе 1:10 000

б) нескольких карт (схем), включая фрагменты существующих карт(схем) в масштабе 1:2000, 1:5000.

        7. Сводная карта (схема) (основной чертеж) генерального плана, иные карты (схемы), фрагменты карт(схем), которые определяются заданием заказчика на разработку генерального плана или разработчиком по согласованию с заказчиком, с учетом площади территории, на которую распространяется действие генерального плана, а также с учетом численности населения   ( существующей и прогнозируемой)
соответствующих населенных пунктов. Представляются в масштабе 1 : 2000.

           8.     Одновременно с генеральным планом на бумажном носителе
Исполнитель должен представить электронную версию генерального
плана с использованием программного обеспечения ArcGis/

 

 

 

 

 

 

 

Проект муниципального контракта

 на разработку генерального плана

 

п. Вохма                                                                                         "___"___________2008 г.

 

Администрация Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации сельского поселения Швецова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок № ___ от «___» _________________ 2008 г. о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется   разработать генеральный план Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области (далее - работы) в соответствии с требованиями действующего законодательства, техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту) и условиями настоящего контракта.

            1.2. Исполнитель должен представить генеральный план сельского поселения на бумажном носителе, а также электронную версию генерального плана с использованием программного обеспечения ArcGis.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

1.4. Срок выполнения работ – ____________________________________________________.

1.5. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет: ___________________________ руб., в том числе НДС________руб.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего контракта за исключением случаев установленных в соответствии с п.2.5.

2.2. Финансирование работ предусмотрено из областного и местного бюджетов.

2.3.Расчет производится после под­писания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту в течение 3х банковских дней со дня поступления денежных средств из областного бюджета в бюджет Вохомского муниципального района.

2.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

2.6.Оплата аванса и выполненных работ производится по мере поступления бюджетных денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3. Обязательства сторон

            3.1. Заказчик имеет право:

            3.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

            3.2. Исполнитель обязан:

            3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы   Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

            3.2.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, прилагаемым техническим заданием и иными исходными данными и условиями настоящего контракта.

            3.2.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

            3.2.4. Незамедлительно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

            3.2.5. В случае, если Исполнитель муниципального контракта допустил неточности в ходе выполнения работ, повлекшие в последствии невозможность использовать результаты работы, он обязан за свой счет устранить выявленные неточности.

            3.2.6. По окончании работ передать ее результат Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

            3.3. Заказчик обязан:

            3.3.1. Передать Исполнителю Техническое задание на разработку генерального плана, а также иные исходные данные, необходимые для выполнения работ.

            3.3.2. По окончании выполнения Исполнителем видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовать их приемку, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков, немедленно уведомить об этом Исполнителя.

            3.3.3. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

            4.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными документами, регламентирующими данный вид работ.

            4.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением материалов, предусмотренных, техническим заданием и условиями настоящего Контракта.

            4.3. Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

            4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

            4.5. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ или акта устранения недостатков.               

5. Ответственность сторон

5.1. За несвоевременное выполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, он уплачивает Заказчику неустойку, начисляемую за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ стоимости работ.

5.2.Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

            5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

            5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

            6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной   за   неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное   действием   обстоятельств непреодолимой      силы, т.е.чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия,   а   также      издание актов государственных органов.

            6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

            6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

            6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

            7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

            7.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованияю любой стороны может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего контракта и требований технического задания. В указанных случаях расходы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.

            7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в   арбитражном   суде Костромской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения контракта

            8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

            8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с п.6.4 настоящего Контракта либо по соглашению Сторон,   либо   на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

            9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с   момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

            9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

            9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

            9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 2 Календарный план выполнения работ

            9.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________.

            9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

 

 

 

 

 

Приложение 1

к муниципальному контракту

от «____»___________ 200_ г. № ______

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень карт(схем), входящих в состав генерального плана

Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района

Костромской области

 

4. Состав и содержание карт(схем), входящих в состав генерального плана поселения, разрабатываются на основании и в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса РФ и частью 4 статьи 3 Закона Костромской области от 28.05.2007г. № 150-4-ЗКО « О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»

5.             Генеральный план должен состоять из части 1 - «Положение о территориальном планировании» и части 2 - «Карты (схемы) территориального планирования»

6.             Часть 2 - «Карты (схемы) территориального планирования включает три раздела:

-          раздел 1. Сводная карта(схема) (основной чертеж) генерального плана(карта(схема) 1);

-          раздел 2. Карты(схемы) границ территорий , земель и ограничений (карты(схемы) 2-5);

-    раздел 3. Карты ( схемы ) границ зон планируемого размещения объектов капитального

      строительства местного значения (карты(схемы )6-8).

4.   В состав раздела 2 «Карты(схемы) границ территорий земель и
ограничений» включаются:

-          карта (схема) функциональных зон (карта(схема) 2);

-          карта (схема) административных границ (карта (схема) 3);

-          карта (схема) ограничений использования территорий (карта(схема) 4);

-          карта (схема) границ территорий и земель (карта(схема)5).

         5. В состав раздела 3 «карты (схемы) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства  местного значения» включаются:

-          карта (схема) развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (карта (схема) 6);

-          карта (схема) развития объектов транспортной инфраструктуры (карта(схема)7);

-    карта (схема) развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания (карта (схема) 8);

6.   Каждая из карт (схем) генерального плана может быть представлена в
виде:

а) одной карты (схемы), представленной в масштабе 1:10 000

б) нескольких карт (схем), включая фрагменты существующих карт(схем) в масштабе 1:2000, 1:5000.

 7. Сводная карта (схема) (основной чертеж) генерального плана, иные карты (схемы), фрагменты карт(схем), которые определяются заданием заказчика на разработку генерального плана или разработчиком по согласованию с заказчиком, с учетом площади территории, на которую распространяется действие генерального плана, а также с учетом численности населения( существующей и прогнозируемой)
соответствующих населенных пунктов. Представляются в масштабе 1 : 2000.

 8. Одновременно с генеральным планом на бумажном носителе
Исполнитель должен представить электронную версию генерального
плана с использованием программного обеспечения ArcGis/

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к муниципальному контракту

от «____»___________ 200_ г. № ______

 

 

 

 

 

 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

 

 

 

Исполнитель:                                                                   Заказчик:

___________________________________                 ____________________________________

___________________________________                 ____________________________________

___________________________________                 ____________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                                             (Ф.И.О.)

М. П.                                                                                                                                   М. П