Вы здесь

строительство дороги по улице Брагина п. Вохма длиной 230 м

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
 
1.      Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком – Администрацией Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области.
     Почтовый адрес: Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, ул. Советская, д.27.
    Номер контактного телефона: 8(49450) 2-24-38
2.      Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Наименование и характеристики выполняемых работ: строительство дороги по улице Брагина п. Вохма длиной 230 м со щебеночным покрытием в соответствии с локальным сметным расчетом (локальные сметы №1, №2 – прилагаются)
3.      Сроки выполнения работ: до 01 августа 2008 года.
4.       Максимальная цена контракта: 407189 (четыреста семь тысяч сто восемьдесят девять) рублей в ценах 2008 года:
- аванс 30% от сметной стоимости выполняемых работ;
            - окончательный расчет по итогам выполненных работ на основании счетов и актов выполненных работ, заверенных   главой Вохомского муниципального района.
Цена указана с учетом затрат на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
5.      Срок и условия оплаты работ: безналичный расчет в сроки и на условиях заключенного контракта.
6.      Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее, чемчерез 5 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
7.      Прием котировочных заявок осуществляется по адресу заказчика в рабочие дни с «9» часов 10 июня 2008 года по 20 июня 2008 года 17 часов 00 минут по московскому времени.
Котировочная заявка может быть подана по почте.
Контактное лицо по приему заявок: Шубин Николай Борисович,
телефон8(49450) 2-24-38.
8.      Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: приложение №1
 
Глава Вохомского сельского поселения:                                       Шубин Н.Б.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Приложение №1
 
 
котировочная заявка
 
дата: «___»_______ _______г.
 
 
Кому ________________________________________________________
 
От кого:
Наименование юридического лица: ______________________________
Место нахождения: ____________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________
_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество физического лица ________________________
Место жительства _____________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________
_____________________________________________________________
 
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму _________________руб.
 

Наименование
Характеристика
Кол-во
Цена единицы условиях запроса котировок, руб.
Стоимость,
руб.
Сроки поставок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
п._____________________________________ул.________________________д._______.
    
       Цена указана с учетом затрат на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
       Сроки оплаты поставок __________________________________________________
        Условия оплаты поставок________________________________________________
 
         Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с заявленными сроками поставок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
 
 
 
        ___________________                                                              ____________________
              (подпись, печать)                                                                                                (должность)                              
 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________
на строительство дороги по улице Брагина п. Вохма строительство дороги по улице Брагина п. Вохма длиной 230 м со щебеночным покрытием
 
п. Вохма,  Вохомского района Костромской области                                    « __» __________ 2008 г.
 
Администрация Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Шубина Николая Борисовича, действующего на основании Устава сельского поселения, зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции по Центральному федеральному округу по Костромской области 30.12.2005 года, рег. свидетельство RU № 445033032005001, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________
(наименование исполнителя)
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего (-ей) на основании ________________________________________________,
с другой стороны (при совместном упоминании именуемые Стороны), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок Протокол N ________ от __________________________ г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 1.1. “Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить работы по строительству дороги по улице Брагина п. Вохма длиной 230 м со щебеночным покрытием в установленные муниципальным контрактом сроки.
1.2. “Подрядчик” обязуется выполнить все работы, указанные в п.п. 1 настоящего Контракта в соответствии с проектом на строительство дороги по улице Брагина п. Вохма длиной 230 м со щебеночным покрытием (Приложение к настоящему муниципальному контракту), утвержденной сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.
1.3. “Заказчик” обязуется принять работы, указанные в п.п. 1 настоящего Контракта, в установленном порядке. 
 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
            2.1 Цена Контракта составляет ______________________________ (___________________________)  руб. в т. ч. с учетом затрат на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: до 01 августа 2008 г.
 
                 4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
 
4.1. Расчет производится безналичным расчетом в течение действия Контракта:
     расчет по акту выполненных работ.
4.2. - аванс 30% от сметной стоимости выполняемых работ;
       - окончательный расчет по итогам выполненных работ на основании счетов и актов выполненных работ, утвержденных главой Вохомского муниципального района.
 
                          5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.Предоставлять Подрядчику Заявку, содержащую перечень объектов для выполнения работ, виды работ и сроки выполнения работ.
Заявка направляется Подрядчику не позднее, чем за двое суток до начала выполнения работ.
5.1.2.Принимать выполненные работы по Акту сдачи – приемки и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.
5.1.3.При обнаружении фактов, нарушающих условия, предусмотренные настоящим контрактом, либо действий, ухудшающих результат работ, немедленно заявить об этом посредством факсимильной и почтовой связи Подрядчику.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать устранения в согласованный Сторонами срок выявленных недостатков в работе.
5.2.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1.Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.
5.3.2.Обеспечить при выполнении работ на объекте необходимые мероприятия по исполнению требований техники безопасности.
5.3.3.Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту третьим лицам без согласования с Заказчиком.
5.3.4.Передать результат работ Заказчику.
5.3.5.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в течение 2 дней с момента выявления недостатков.
                                     6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ.
 
6.1. Подрядчик представляет заказчику справку КС-3, акт приёмки выполненных работ КС-2, а также требуемую в соответствии с действующими положениями исполнительную документацию, относящуюся к выполненному объёму работ.
6.2. Заказчик проверяет предоставленные документы и после их подписания, производит оплату выполненных работ.
6.3. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их Подрядчику для исправления. 
6.4. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе которой должны быть все заинтересованные по сдаваемому объекту службы.
                                                                       7. ФОРС - МАЖОР
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Контракта.
7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные муниципальным Заказчиком за не выполненные работы по настоящему Контракту, подлежат немедленному возвращению муниципальному Заказчику.
 
8. АРБИТРАЖ
 
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
              
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующими правовыми нормами.
                                                                     10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Факсимильные копии документов не действительны.
10.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, и уполномоченному органу по проведению открытого аукциона.
10.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до полного его исполнения.
10.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
 
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
 
Заказчик:       Администрация Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области
157775 Костромская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. Советская, д. 27
Расчетный счет №40204810400000000077 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Костромской области г. Кострома
БИК 043469001
ИНН 4410043848
КПП 441001001
Тел. 8 (250) 2-24-38
Исполнитель:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________                       

ЗАКАЗЧИК
Администрация Вохомского сельского поселения
_________________   Н.Б.Шубин
 
«____»_______________2008 г.
 
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________________
______________________________
 
________________   ______________
 
«____»_______________2008 г.
  
М.П.
 

 

ВложениеРазмер
Файл Извещение.rar27.54 КБ
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!