Вы здесь

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтоб

 

 
   ИЗВЕЩЕНИЕ
 
О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на   выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Пушкинская в пос. Вохма Костромской области в 2010 году и на выполнение работ по строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области в 2010 году
 
 
Форма торгов
Открытый аукцион
Наименование, местонахождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
Заказчик: Администрация Вохомского сельского поселения.
Место нахождения, почтовый адрес: 157760, Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д. 27(2 этаж). 
тел./факс (49450) 2-24-38/(49450) 2-14-10
E-mail: vohma@kos-obl.kmtn.ru
Предмет муниципального 
контракта
Лот №1 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Пушкинская в пос. Вохма Костромской области в 2010 году
Лот №2 Выполнение работ по строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области в 2010 году
Объем выполняемых работ
Наименование и объемы выполняемых работ указаны:
Лот №1в Приложении № 1 (Локальная смета №3) к извещению о проведении открытого аукциона на сайте www.vohma.ru.
Лот №2 в Приложении №2 (Локальная смета №1) к извещению о проведении открытого аукциона на сайте www.vohma.ru.
Место выполнения работ
Лот №1 Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, улица Пушкинская.
Лот №2 Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, улица Горького
Срок, место и порядок
предоставления документации об аукционе, официальный
сайт, на котором размещена документация об аукционе
Документацию об аукционе можно получить по адресу Костромская  область, пос. Вохма, ул. Советская д. 27 (2 этаж) 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок без взимания платы.
Официальный сайт администрации Вохомского муниципального района - www.vohma.ruили на официальном сайте администрации Костромской области www.goszak.region.kostroma.net.
Начальная (максимальная ) цена контракта
Лот №1 – 2 041 193 (два миллиона сорок одна тысяча сто девяносто три) рубля.
Лот №2 – 662 558 (шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей
Шаг аукциона
5% начальной (максимальной) цены контракта
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Место, дата и время проведения аукциона.
Место подачи заявок: администрация Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района;
адрес: пос. Вохма ул. Советская, д.27(2 этаж)
Дата начала подачи заявок - со дня следующего  за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте.
Дата окончания подачи заявок – 09 июля 2010 года в 17-00 по московскому времени.
Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д.39 (3 этаж отдел имущества).
Дата проведения аукциона 13 июля 2010 года в 11-00 (время московское) по адресу: Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д.39 (3 этаж отдел имущества). Регистрация участников аукциона с 10 часов 45 минут.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.
-
Глава администрации
 Вохомского сельского поселения:                                                      Н.Б.Шубин.


 

Приложение №1
 к извещению о проведении открытого
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия  по ул.Пушкинская в пос. Вохма Костромской области
 
Номер договора: 1
Дата договора: 20.6..00.0
 
 
Стройка:
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц п. Вохма
 
Объект:
Ремонт асфальтобетонного покрытия улици п. Вохма
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Пушкинская ПК0+00 - ПК5+50 п. Вохма
Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость:
2 041.193
тыс. руб.
Hормативная трудоемкость:
0.602
тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
57.431
тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 05.2010 г.
 
№ поз.
Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения
Количе-ство
Стоим. ед., руб.
Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
всего
экс. маш.
всего
оплата труда осн. раб.
экс. маш.
обслуж. машины
оплата труда осн. раб.
в т.ч. опл. труда мех.
в т.ч. опл. труда мех.
на ед.
всего
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Е27-04-001-4
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала осн-я
0.88
20 842.41
18 843.35
18 341
1 759
16 582
24.19
21.2872
1 999.06
2 711.61
2 386
20.6
18.128
 
2.
С408-0023
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, м3
88
2 029.35
 
178 583
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Е311-01-139-1
Погрузка. Щебень, т
132
21.29
21.29
2 811
 
2 811
 
 
 
3.17
418
0.024
3.168
 
4.
Х310-3002-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (класс груза 1), т
132
27.52
27.52
3 633
 
3 633
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Е27-03-004-2
Устройство расклинцовки из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси
1.62
311 806.68
10 449.33
505 127
9 910
16 928
62.24
100.8288
6 117.57
2 962.24
4 799
22.46
36.3852
 
6.
Е27-06-026-1
Розлив вяжущих материалов, т
1.18
12 439.66
234.16
14 679
 
276
 
 
 
43.56
51
0.66
0.7788
 
7.
Х12-0101
Автогудронаторы 3500 л (доставка на 4 км) Объем: 1.18*0.023*4), маш.-ч
0.10856
709.58
709.58
77
 
77
 
 
 
132.01
14
2
0.21712
 
8.
Е27-06-020-1
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
3.85
296 193.53
10 266.33
1 140 345
14 493
39 525
38.3
147.455
3 764.51
2 565.97
9 879
19.08
73.458
 
9.
Х310-3004-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (класс груза 1), т
371.91
42.08
42.08
15 650
 
15 650
 
 
 
 
 
 
 
 
10.
Е27-06-008-1
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии, 100 м шва
5.76
4 888.36
2 943.13
28 157
10 522
16 952
21.89
126.0864
1 826.72
555.62
3 200
12.85
74.016
 
 
.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
 
 
 
1 907 403
36 684
112 434
 
395.6574
 
 
20 747
 
206.15112
 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
1 907 403
36 684
112 434
 
395.6574
 
 
20 747
 
206.15112
 
.       МАТЕРИАЛОВ -
 
 
 
178 583
 
 
 
 
 
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 5-8, 10; %=100 - по стр. 3)
 
 
 
81 376
 
 
 
 
 
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=8 - по стр. 1; %=60 - по стр. 3; %=95 - по стр. 5-8, 10)
 
 
 
52 414
 
 
 
 
 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
2 041 193
 
 
 
 
 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
 
 
 
2 041 193
 
 
 
 
 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 
 
 
81 376
 
 
 
 
 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 
 
 
52 414
 
 
 
 
 
Составил:
Инженер ГП КО Вохомского ДЭП – 31                                                    Скрябина Л.Н.
 
(должность, подпись, Ф.И.О)
 
 
Проверил:
Заместитель заведующей отделом архитектуры                                     Шандро Е.М.
 
(должность, подпись, Ф.И.О)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2 к извещению о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области в 2010 году
Номер договора: 1
Дата договора: 11.05.2010
 
 
Стройка:
Строительство а/дороги по ул. Горького п.ос. Вохма
 
Объект:
Строительство а/дороги по ул. Горького
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
на Строительно-монтажные работы
Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость:
662.558
тыс. руб.
Hормативная трудоемкость:
0.532
тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
49.320
тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 05.2010 г.
 
№ поз.
Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения
Количе-ство
Стоим. ед., руб.
Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
всего
экс. маш.
всего
оплата труда осн. раб.
экс. маш.
обслуж. машины
оплата труда осн. раб.
в т.ч. опл. труда мех.
в т.ч. опл. труда мех.
на ед.
всего
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ
 
1.
Е01-01-048-2
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
0.25
117 657.67
12 669.36
29 414
26 247
3 167
1205.1
301.275
104 988.31
2 043.51
511
15.48
3.87
 
2.
Е01-02-027-2
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ.
2.245
655.82
655.82
1 472
 
1 472
 
 
 
145.21
326
1.1
2.4695
 
3.
Е01-01-013-1
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
0.492
15 417.43
14 847.66
7 585
251
7 305
6.4
3.1488
510.08
4 319.37
2 125
32.72
16.09824
 
4.
Е01-01-016-1
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
0.492
1 847.43
1 569.33
909
117
772
2.99
1.47108
238.30
430.35
212
3.26
1.60392
 
5.
Х310-3009-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (класс груза 1), т
787
78.40
78.40
61 701
 
61 701
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Е01-02-027-2
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланир. площ.
2.245
655.82
655.82
1 472
 
1 472
 
 
 
145.21
326
1.1
2.4695
 
7.
Е01-02-001-1
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, 1000 м3 уплотн. грунта
0.492
8 270.41
8 270.41
4 069
 
4 069
 
 
 
2 275.85
1 120
17.24
8.48208
 
 
.    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
 
 
 
106 622
26 615
79 958
 
305.89488
 
 
4 620
 
34.99324
 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
106 622
26 615
79 958
 
305.89488
 
 
4 620
 
34.99324
 
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=80 - по стр. 2, 6)
 
 
 
29 575
 
 
 
 
 
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=45 - по стр. 2, 6)
 
 
 
15 585
 
 
 
 
 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
151 782
 
 
 
 
 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
 
 
 
151 782
 
 
 
 
 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 
 
 
29 575
 
 
 
 
 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 
 
 
15 585
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. Искусственные сооружения
 
8.
Е01-01-003-8
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
0.035
20 907.24
20 071.98
732
29
703
10.48
0.3668
835.26
3 005.87
105
22.77
0.79695
 
9.
Е30-01-001-1
Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных, 100 м3 подушки
0.048
295 812.44
 
14 199
925
 
230.84
11.08032
19 263.60
 
 
8.06
0.38688
 
10.
Е30-07-001-1
Укладка ж/б блоков для водостока под насыпями автомобильных дорог отверстием труб до 1 м, м3 ж/бетонных блоков
14
738.78
542.40
10 343
2 749
7 594
2.17
30.38
196.39
108.25
1 515
0.82
11.48
 
11.
Е311-01-102-1
Погрузка. Изделия из сборного железобетона массой до 3 т, т
35
59.33
46.96
2 077
433
1 644
0.142
4.97
12.37
9.37
328
0.071
2.485
 
12.
Х310-3006-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км (класс груза 1), т
35
56.59
56.59
1 981
 
1 981
 
 
 
 
 
 
 
 
13.
Е27-12-010-1
Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2, 100 м3 сборных ж/б плит
0.095
39 774.51
26 424.25
3 779
1 268
2 510
155.87
14.80765
13 350.27
5 248.72
499
39.76
3.7772
 
 
.    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
 
 
 
33 111
5 404
14 432
 
61.60477
 
 
2 447
 
18.92603
 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
33 111
5 404
14 432
 
61.60477
 
 
2 447
 
18.92603
 
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8; %=110 - по стр. 9, 10; %=100 - по стр. 11; %=142 - по стр. 13)
 
 
 
9 105
 
 
 
 
 
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9, 10; %=60 - по стр. 11; %=95 - по стр. 13)
 
 
 
6 353
 
 
 
 
 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
48 569
 
 
 
 
 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
 
 
 
48 569
 
 
 
 
 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 
 
 
9 105
 
 
 
 
 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 
 
 
6 353
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Дорожная одежда
 
14.
Е27-04-014-1
Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных, 1000 м2 покрытия
1.35
445 200.26
14 726.45
601 020
6 356
19 881
55.44
74.844
4 707.96
4 529.26
6 115
38.91
52.5285
 
15.
Е27-04-014-4
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3, 1000 м2 покрытия
-6.75
26 394.44
1 325.98
- 178 162
 
-8 950
 
 
 
331.35
-2 237
2.51
-16.9425
 
16.
Х310-3005-1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1), т
306
49.33
49.33
15 095
 
15 095
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
 
 
 
437 953
6 356
26 026
 
74.844
 
 
3 878
 
35.586
 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
437 953
6 356
26 026
 
74.844
 
 
3 878
 
35.586
 
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 14, 15)
 
 
 
14 532
 
 
 
 
 
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 14, 15)
 
 
 
9 722
 
 
 
 
 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
462 207
 
 
 
 
 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
 
 
 
462 207
 
 
 
 
 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 
 
 
14 532
 
 
 
 
 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 
 
 
9 722
 
 
 
 
 
 
.    ИТОГО ПО СМЕТЕ
 
 
 
577 686
38 375
120 416
 
442.34365
 
 
10 945
 
89.50527
 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
577 686
38 375
120 416
 
442.34365
 
 
10 945
 
89.50527
 
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3, 4, 7, 8; %=80 - по стр. 2, 6; %=110 - по стр. 9, 10; %=100 - по стр. 11; %=142 - по стр. 13-15)
 
 
 
53 212
 
 
 
 
 
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 4, 7, 8; %=45 - по стр. 2, 6; %=80 - по стр. 9, 10; %=60 - по стр. 11; %=95 - по стр. 13-15)
 
 
 
31 660
 
 
 
 
 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 
 
 
662 558
 
 
 
 
 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
 
 
 
662 558
 
 
 
 
 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 
 
 
53 212
 
 
 
 
 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
 
 
 
31 660
 
 
 
 
 
Составил:
Инженер ГП КО Вохомского ДЭП - 31                                                    Скрябина Л.Н.
 
(должность, подпись, Ф.И.О)
 
 
Проверил:
Заместитель заведующей отделом архитектуры                                     Шандро Е.М.
 
(должность, подпись, Ф.И.О)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
       «Утверждаю»
Глава Администрации Вохомского                
сельского поселения
          157760, п. Вохма Костромской                  
          области,   ул. Советская, д.27
 
               ___________________Н.Б.Шубин.
 
               «10» июня   2010г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документация об ОТКРЫТОМ аукционе
 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО УЛИЦЕ ПУШКИНСКАЯ В ПОС. ВОХМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ И НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ УЛИЦА ГОРЬКОГО В ПОС. ВОХМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ВОХМА 2010 г.
 
Муниципальный заказчик – (далее - Заказчик): Администрация Вохомского сельского поселения
Адрес: 157760, Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д.27 (2 этаж)
тел/факс: 8(49450) 2-24-38/ 8(49450) 2-14-10
адрес электронной почты: Е - mail: vohma@kos-obl.kmtn.ru  
 
Предмет аукциона:
Лот №1 Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Пушкинская в пос. Вохма Костромской области в 2010 году.
Лот №2 Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области в 2010 году.
 
1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе:
 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) установлены следующие требования к содержанию, составу, оформлению  и форме заявки на участие в настоящем аукционе:
Заявка на участие в аукционе представляет собой установленные для заполнения в соответствии с приложениями к документации об аукционе формы, иные документы и сведения, предусмотренные разделом 1 документации об аукционе «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе», а также другие документы и сведения, представленные участником размещения заказа по его желанию.
 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть:
·        оформлена в письменной форме,
·        скомплектована в один том,
·        пронумерована,
·        прошита нитью,
·       скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц),
·       подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Язык составления заявки - русский.
 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
 
1)   опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта (форма №1);
2)   заявление на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта с декларацией участника размещения заказа о его соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона № 94-ФЗ (форма № 2);
3)        сведения об участнике размещения заказа (форма № 3);
4)   для юридических лиц - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки,
    для индивидуальных предпринимателей - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона  или нотариально заверенную копию такой выписки,
    для иных физических лиц - нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность,
    для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям и условиям допуска, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, сертификаты и т.п.);
7) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
 Обращаем внимание участников размещения заказа!
 Копии документов, представляемые в составе заявки, должны быть заверены надлежащим образом.
Под надлежащим заверением копий выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, копий документов, удостоверяющих личность, а также доверенностей на осуществление действий от имени участника размещения заказа понимается заверение их верности нотариально.
Под надлежащим заверением копий других документов, представляемых в составе заявки, понимается заверение верности копий документов:
- нотариально;
- лицом, издавшим подлинник документа;
- лицом, обладающим оригиналом этого документа.
При этом заверение копии документов (кроме нотариально заверенных), представляемых в составе заявки на участие в аукционе, оформляется следующим образом:
ниже реквизита "Подпись" проставляются заверительная надпись: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилию); дата заверения, печать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
         
 Несоблюдение установленных документацией об аукционе требований к форме и содержанию заявки на участие в аукционе является основанием для отклонения заявки при рассмотрении вопроса о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе на основании п.4 ч.1 ст.12 Закона №94-ФЗ.
 
Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе могут быть представлены дополнительно следующие документы и сведения:
 
1)               Справка ИФНС РФ о задолженности (отсутствии или наличии) по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды.
2)                       Справка из службы судебных приставов об отсутствии арестов имущества участника размещения заказа.
3)                       Справка Арбитражного суда  об отсутствии решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; о  неприостановлении деятельности участника размещения заказа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4)                       Бухгалтерский баланс на 1 января текущего года и баланс за последнюю отчетную дату (форма №1), отчет о прибылях и убытках за соответствующие  отчетные периоды (форма №2) (для упрощенной системы налогообложения - налоговую декларацию за последний отчетный год).
5) Сведения о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате работников за последний отчетный период.
Непредставление данных сведений не является основанием для отклонения заявки при рассмотрении вопроса о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
2.   Требования к участникам размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона;
- непроведение ликвидации или непроведение процедуры банкротства участника размещения заказа;
 
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;
-обладания участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности;
- выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, относящихся к группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость тьения заказа за последние три888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
 
3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг.
Лот №1 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Пушкинская в пос. Вохма Костромской области в 2010 году.
Гарантия на выполненные работы должна составлять: на ремонт асфальтобетонного покрытия – не менее 3 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.   Устранение дефектов, выявленных в течение указанного срока, производится за счет подрядной организации.
 
Лот №2 Выполнение работ по строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области в 2010 году.
Гарантия на выполненные работы должна составлять: на дорогу в щебеночном исполнении – не менее 1 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.   Устранение дефектов, выявленных в течение указанного срока, производится за счет подрядной организации.
 
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ:
 Лот №1 Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, ул. Пушкинская.
Лот №2 Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, улица Горького.
Сроки выполнения работ:
Лот №1 - с даты заключения контракта, продолжительность выполнения работ – не более 3 месяцев (92  календарных дня)
Лот №2 - с даты заключения контракта, продолжительность выполнения работ – не более 3 месяцев (92  календарных дня).
.
 
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Оплата за выполненные работы осуществляется денежными средствами, по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации.
Заказчик вправе выплатить аванс в размере 30% цены контракта. Оплата за выполненные работы производится заказчиком после приемки выполненных работ с учетом ранее выполненного аванса. В результате обстоятельств непреодолимой силы (наступления неблагоприятных климатических условий, приводящих к некачественному выполнению работ), недофинансирования объекта строительства из местного бюджета и т.п. подрядные работы могут быть приостановлены и в последствии возобновлены после прекращения причин, приведших к приостановлению работ.
 
6. Источник финансирования заказа.
Источник финансирования заказа – бюджет Вохомского сельского поселения.
 
 7. Порядок формирования цены контракта  (цены лота).
Цена контракта формируется согласно локальным сметам на общестроительные работы с учетом уплаты налогов сборов и других обязательных платежей, в том числе (НДС).
Начальная максимальная цена:
Лот №1 – 2 041 193 (два миллиона сорок одна тысяча сто девяносто три) рубля.
Лот №2 – 662 558 (шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей.
 
8. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов: российский рубль.
 
9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.
9.1. При заключении муниципального контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель аукциона может представить Заказчику платежные документы, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах.
       9.2 В случае, если  победитель аукциона не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, то в муниципальном контракте необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальных сайтах администрации Костромской области http://www и администрации Вохомского муниципального района www.vohma.ru. При этом ценой муниципального контракта будет цена в российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения курса Центрального банка России на дату размещения на официальных сайтах администрации Костромской области  http://www и администрации Вохомского муниципального района www.vohma.ru..goszak.region.kostroma.net.goszak.region.kostroma.net
 
10. Возможность заказчика изменить сроки и условия муниципального   контракта.
 10.1.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
 
11. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):
Начальный шаг аукциона составляет 5%. Последующее понижение шага аукциона осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.
12. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие оформляется в письменной форме на русском языке и доставляется заказным письмом или посыльным с пометкой:
Лот №1 «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Пушкинская пос. Вохма Костромской области в 2010 году».
Лот №2 «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству дороги по ул. Горького пос. Вохма Костромской области в 2010 году».
 
13.            Место подачи заявок на участие в аукционе:
Заказчик – Администрация Вохомского сельского поселения, 157760, п. Вохма Костромской области д.27 (2 этаж) в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час., перерыв - с 13-00 до 14-00 час. (время московское).
14. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:
Со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
15. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе:
 Дата окончания подачи заявок: 09 июля 2010 года в 17-00 (время московское).  
16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе  отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента начала рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе путём письменного уведомления Заказчика. При этом на таком уведомлении указывается:
Лот №1 «Отзыв заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Пушкинская пос. Вохма Костромской области в 2010 году».
Лот №2 «Отзыв заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству дороги по ул. Горького пос. Вохма Костромской области в 2010 году».
           Уведомление об отзыве должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом, с предоставлением документов, подтверждающих его полномочия и для юридических лиц - учредительных документов.
 
17.    Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе, внесение изменений в документацию об аукционе.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит такому участнику размещения заказа в письменной или электронной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. За разъяснение положений аукционной документации плата не взимается.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта, самостоятельно отслеживают вносимые изменения.
 
18. Место, день и время начала рассмотрения заявок.
157760 п.Вохма Костромской области, ул.Советская, д.39, (3 этаж),
«12» июля 2010 г. 11-00 (время московское).
 
19.Место, порядок, дата и время проведения аукциона.
157760 п.Вохма Костромской области, ул.Советская, д.39, (3 этаж), «13» июля 2010 г. 11-00 (время московское).
Аукцион проводится в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и настоящей документации и в соответствии с «шагом аукциона», указанном в документации об аукционе.
(На аукционе обязательно должен присутствовать представитель участника аукциона, который должен иметь документы, удостоверяющие личность и доверенность, подтверждающая его полномочия (примерная форма доверенности – Приложение №1, форма № 5).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.
 
20.  Заключение муниципального контракта.
Муниципальный контракт с победителем аукциона может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; с единственным участником аукциона - не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Победитель аукциона обязан подписать и передать Заказчику муниципальный контракт не позднее 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае непредставления победителем аукциона подписанного муниципального контрактав установленный срок, он считается уклонившимся от заключения контракта и муниципальный контракт в срок не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона заключается с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта.
 
21. Обеспечение заявок на участие в аукционе.
Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе не установлено.
 
22. Обеспечение исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта не установлено.
 
 
Приложения к документации об аукционе:
№1 – Формы документов;
№2 – Проект муниципального контракта;
№3 – Локальная смета.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 1
 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта
________________________________________________________________
указывается предмет аукциона
 
 
Настоящим ___________________________________ подтверждает, что_____________________________________________________________
                         наименование участника размещения заказа 
для участия в_____________________________________________________
указывается предмет аукциона
настоящем открытом аукционе направляются нижеперечисленные документы и сведения:
 
№ п/п
Наименование документов в составе заявки на участие в аукционе
№ листа
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель или уполномоченное лицо _____________________ (Фамилия И.О.)________________________________
(подпись)
 
М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 2
 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта ________________________________________________________________
указывается предмет аукциона
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, __________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.
2. Мы согласны выполнить работы по открытому аукциону на право заключения муниципального контракта ____________________________________в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и влияющими на стоимость работ.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые являются предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполненыв полном объеме и соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе.
5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство выполнить работына требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год на дату подачи заявки составляет _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации.
8. В случае если по итогам аукциона мы будем признаны победителями, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с
________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального) заказчика)
навыполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не позднее, чем ___________ дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Мы согласны, что в случае непредставления нами Заказчику в указанный срок подписанного муниципального контракта и документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта, мы будем признаны уклонившимися от заключения контракта.
9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт навыполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.
10. В случае если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе либо по цене, согласованной с заказчиком и не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта.
11. Мы извещены и согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, после признания нас победителями аукциона или принятия в отношении нас решения в установленных случаях о заключении с нами муниципального контракта, мы будем включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
 
 
Руководитель
или уполномоченное лицо      _________________       (И.О.Фамилия)
                                                             (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
                                                                      
                                                                                                         Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 3
 
Сведения об участнике размещения заказа
 
 
1. Обязательные сведения об участнике размещения заказа
 
 
  1. Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа
 
  1. Организационно-правовая форма участника размещения заказа,
 
  1. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
 
  1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
 
  1. Номер контактного телефона
 
 
2. Дополнительные сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа)
 
 
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации участника размещения заказа (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
 
 
 
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
 
 
 
Контактные данные участника размещения заказа
Факс
 
 
 
 
 
E-mail
Сайт
 
 
Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
 
 
Руководитель или уполномоченное лицо:
 
 _______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
 
М.П.


 

 
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 4
 
Предложение О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ  И ИНЫХ   УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
 
      Участник размещения заказа (наименование участника) предлагает выполнить работы, предусмотренные  настоящим открытым аукционом _______________________________________________________________
указать предмет аукциона
_______________________________________________________________
 
(в данном разделе Заказчиком участникам размещения заказа предлагается для заполнения форма по условиям исполнения муниципального контракта)
 
 
Руководитель или уполномоченное лицо:
 
 
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)                                                                        
 М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 5
 
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
 
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
 
_______________________________________________________________
 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
         Участник размещения заказа:
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________ «____» _______________________________________________________________
 
представлять интересы __________________________________________
(наименование организации)
на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________________________________________
(указать предмет аукциона)
___________________________________________________________, проводимом …..
В целях выполнения данного поручения он уполномочен заявлять цену в ходе аукциона, получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его проведением.
Подпись ___________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)                                 (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________(_____________ )
                                               (Подпись руководителя)                              (Ф.И.О. руководителя)
М.П.
 
Приложение №2
 
                             Проект Лот №1
                 Муниципальный контракт №____
на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Пушкинская в пос. Вохма Костромской области в 2010 году
 
 
пос. Вохма                                                                                                     _______2010 год
 
Администрация Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Шубина Николая Борисовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании _______________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании решения, принятого единой комиссии по результатам открытого аукциона (Протокол № ____от “_____” __________2010(года), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 1.1. Подрядчик по настоящему Контракту принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Пушкинская пос. Вохма Костромской области (далее–объект), а Заказчик – принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1. настоящего Контракта в соответствии с утвержденной сметной документацией, локальной сметой (Приложение к настоящему муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и условиями Контракта.
1.3.Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
 
  1. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.Цена Контракта составляет____________ рублей в ценах 2010 года.
Цена Контракта является твердой и в процессе производства работ изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.2, 2.6, 2.7 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Контракта, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить первоначальную цену Контракта указанным образом.
2.3.Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области.
Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки выполненных работ и выставленная на его основании счет – фактура.
2.4. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере 30 процентов от цены Контракта на приобретение материалов, конструкций и оборудования, необходимого для выполнения работ, связанных с исполнением настоящего Контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по настоящему Контракту работ осуществляется путем безналичных расчетов с оформлением документации установленной формы и в соответствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.6. В соответствии с частью 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения Заказчику, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им муниципального контракта, стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо, и другие условия Контракта.
    Подрядчик вправе потребовать от Заказчика, возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.
2.7. В соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ   –   со дня подписания Муниципального контракта.
Продолжительность выполнения работ _____календарных дня.
Окончание работ ____________ 2010 года
В результате обстоятельств непреодолимой силы (наступление неблагоприятных климатических условий, приводящих к некачественному выполнению работ и т.п.), недофинансирования объекта ремонта из бюджета Вохомского сельского поселения, подрядные работы могут быть приостановлены и в последствии возобновлены, после прекращения действия причин, приведших к приостановлению работ по настоящему Контракту. Приостановление исполнения Контракта и возобновление работ по настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением.
 
                                          4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставлять Подрядчику Заявку, содержащую перечень объектов для выполнения работ, виды работ и сроки выполнения работ.
Заявка направляется Подрядчику не позднее, чем за двое суток до начала выполнения работ.
4.1.2. Принимать выполненные работы по Акту сдачи – приемки и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.
4.1.3. При обнаружении фактов, нарушающих условия, предусмотренные настоящим контрактом, либо действий, ухудшающих результат работ, немедленно заявить об этом посредством факсимильной и почтовой связи Подрядчику.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. Требовать устранения в согласованный Сторонами срок выявленных недостатков в работе.
4.2.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.3.2. Обеспечить при выполнении работ на объекте необходимые мероприятия по исполнению требований техники безопасности.
4.3.3. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту третьим лицам без согласования с Заказчиком.
4.3.4. Передать результат работ Заказчику.
4.3.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в течение 2 дней с момента выявления недостатков.
 
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ.
5.1. Подрядчик представляет заказчику справку КС-3, акт приёмки выполненных работ КС-2, а также требуемую в соответствии с действующими положениями исполнительную документацию, относящуюся к выполненному объёму работ.
5.2. Заказчик проверяет предоставленные документы и после их подписания, производит оплату выполненных работ.
5.3. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их Подрядчику для исправления. 
5.4. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе которой должны быть все заинтересованные по сдаваемому объекту службы.
 
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте составляет: на ремонт асфальтобетонного покрытия – не менее 3 лет.
            В случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик   обязан    направить   своего   представителя   не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого исполнителя, за счет средств Подрядчика, не выполнившего гарантийные обязательства.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы ремонту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
7.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
                                                      
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту.
9.2. Заказчик при нарушении контрактных обязательств Подрядчиком удерживает с последнего:             - за ввод объекта после установленного срока по вине Подрядчика – пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, установленного настоящим Контрактом.
9.3. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. Возмещению подлежит реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
9.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, существенно ухудшающим результат работы, или с иными существенными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения существенных недостатков в разумный срок.
9.5. Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном гражданским законодательством порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
 10.3. Муниципальный заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.1.1. и 4.1.2. муниципального контракта.
10.4. Подрядчик вправе потребовать расторжения муниципального контракта при утрате Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования объектов.
10.5. При расторжении муниципального контракта Муниципальный заказчик и Подрядчик выявляют стоимость выполненных работ в объеме, определяют незавершенное строительство и проводят взаиморасчет.
10.6.Сторона, решившая расторгнуть муниципальный контракт, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения контракта. Муниципальный контракт расторгается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, и уполномоченному органу по проведению открытого аукциона.
11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
 

Заказчик:
Подрядчик:
           Администрация Вохомского сельского поселения
157760 Костромская обл., п. Вохма, ул. Советская, д.27
ОКПО 79181988
Расчетный счет №40204810400000000077 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области      г. Кострома
Лицевой счет: 106010031
БИК 043469001
ИНН 4410043848
КПП 441001001
тел. 8 (49450) 2-24-38/ факс 2-14-10
E-mail: vohma@kos-obl.kmtn.ru
 
 
_________________Н.Б.Шубин
(подпись)
М.П.
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2
 
                             Проект Лот №2
                 Муниципальный контракт №____
 
на выполнение работ по строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области в 2010 году
 
пос. Вохма                                                                                                     _______2010 год
 
Администрация Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Шубина Николая Борисовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании решения, принятого единой комиссии по результатам открытого аукциона (Протокол № ____от “_____” __________2010(года), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 1.1. Подрядчик по настоящему Контракту принимает на себя обязательства на выполнение работ по строительству дороги по улице Горького в пос. Вохма Костромской области (далее–объект), а Заказчик – принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1. настоящего Контракта в соответствии с утвержденной сметной документацией, локальной сметой (Приложение к настоящему муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и условиями Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные настоящим Контрактом.
 
  1. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта составляет____________ рублей в ценах 2010 года.
Цена Контракта является твердой и в процессе производства работ изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.2, 2.6, 2.7 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Контракта, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить первоначальную цену Контракта указанным образом.
2.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области.
Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки выполненных работ и выставленная на его основании счет – фактура.
2.4. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере 30 процентов от цены Контракта на приобретение материалов, конструкций и оборудования, необходимого для выполнения работ, связанных с исполнением настоящего Контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.
2.5. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по настоящему Контракту работ осуществляется путем безналичных расчетов с оформлением документации установленной формы и в соответствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.6. В соответствии с частью 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения Заказчику, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им муниципального контракта, стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо, и другие условия Контракта.
    Подрядчик вправе потребовать от Заказчика, возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.
2.7. В соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ   –   со дня подписания Муниципального контракта.
Продолжительность выполнения работ _____календарных дня.
Окончание работ ____________ 2010 года
В результате обстоятельств непреодолимой силы (наступление неблагоприятных климатических условий, приводящих к некачественному выполнению работ и т.п.), недофинансирования объекта ремонта из бюджета Вохомского сельского поселения, подрядные работы могут быть приостановлены и в последствии возобновлены, после прекращения действия причин, приведших к приостановлению работ по настоящему Контракту. Приостановление исполнения Контракта и возобновление работ по настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением.
 
                                          4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.Предоставлять Подрядчику Заявку, содержащую перечень объектов для выполнения работ, виды работ и сроки выполнения работ.
Заявка направляется Подрядчику не позднее, чем за двое суток до начала выполнения работ.
4.1.2.Принимать выполненные работы по Акту сдачи – приемки и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.
4.1.3.При обнаружении фактов, нарушающих условия, предусмотренные настоящим контрактом, либо действий, ухудшающих результат работ, немедленно заявить об этом посредством факсимильной и почтовой связи Подрядчику.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.2. Требовать устранения в согласованный Сторонами срок выявленных недостатков в работе.
4.2.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1.Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.3.2.Обеспечить при выполнении работ на объекте необходимые мероприятия по исполнению требований техники безопасности.
4.3.3.Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту третьим лицам без согласования с Заказчиком.
4.3.4.Передать результат работ Заказчику.
4.3.5.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в течение 2 дней с момента выявления недостатков.
 
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ.
5.1. Подрядчик представляет заказчику справку КС-3, акт приёмки выполненных работ КС-2, а также требуемую в соответствии с действующими положениями исполнительную документацию, относящуюся к выполненному объёму работ.
5.2. Заказчик проверяет предоставленные документы и после их подписания, производит оплату выполненных работ.
5.3. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их Подрядчику для исправления. 
5.4. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе которой должны быть все заинтересованные по сдаваемому объекту службы.
 
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
            6.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
            6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте составляет: на щебеночное покрытие– не менее 1 года.
            В случае выявления дефектов в пределах гарантийного срока, гарантийный срок устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик   обязан    направить   своего   представителя   не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого исполнителя, за счет средств Подрядчика, не выполнившего гарантийные обязательства.
            6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы ремонту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
7.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
 
8. АРБИТРАЖ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту.
9.2. Заказчик при нарушении контрактных обязательств Подрядчиком удерживает с последнего:             - за ввод объекта после установленного срока по вине Подрядчика – пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по муниципальному контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, установленного настоящим Контрактом.
9.3. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. Возмещению подлежит реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
9.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, существенно ухудшающим результат работы, или с иными существенными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения существенных недостатков в разумный срок.
9.5. Если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном гражданским законодательством порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
 10.3. Муниципальный заказчик имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в соответствии с п. 4.1.1. и 4.1.2. муниципального контракта.
10.4. Подрядчик вправе потребовать расторжения муниципального контракта при утрате Муниципальным заказчиком возможности дальнейшего финансирования объектов.
10.5. При расторжении муниципального контракта Муниципальный заказчик и Подрядчик выявляют стоимость выполненных работ в объеме, определяют незавершенное строительство и проводят взаиморасчет.
10.6.Сторона, решившая расторгнуть муниципальный контракт, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения контракта. Муниципальный контракт расторгается в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, и уполномоченному органу по проведению открытого аукциона.
11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
 

Заказчик:
Подрядчик:
           Администрация Вохомского сельского поселения
157760 Костромская обл., п. Вохма, ул. Советская, д.27
ОКПО 79181988
Расчетный счет №40204810400000000077 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области      г. Кострома
Лицевой счет: 106010031
БИК 043469001
ИНН 4410043848
КПП 441001001
тел. 8 (49450) 2-24-38/ факс 2-14-10
E-mail: vohma@kos-obl.kmtn.ru
 
   ________________Н.Б.Шубин
М.П.                         (подпись)